- 相关推荐
二级建造师考试题答案
在现实的学习、工作中，我们都可能会接触到试题，试题是考核某种技能水平的标准。相信很多朋友都需要一份能切实有效地帮助到自己的试题吧？以下是小编帮大家整理的二级建造师考试题答案，欢迎大家分享。
二级建造师考试题答案1
20xx年二级建造师《建筑实务》真题及答案（A卷）
一、单选题
1.住宅建筑最适合体系( )。
A.网架结构
B.筒体结构
C.混合结构
D.悬索结构
答案：C
混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋，大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。 住宅建筑最适合采用混合结构。
2.下列不能改善混凝土耐久性的外加剂是()。
A.早强剂
B.引气剂
C.阻锈剂
D.防水剂
答案解析
答案：A
外加剂种类
分类原理 举例 区分
改善凝结时间 缓凝剂、早强剂和速凝剂 /
改善流变性能 减水剂、引气剂和泵送剂 引气+【送检】
改善耐久性 引气剂、防水剂和阻锈剂 引气+【防锈】
改善其他性能 膨胀剂、防冻剂和着色剂 /
3.下面材料中，适宜制作火烧板的是()。
A.天然大理石
B.天然花岗石
C.建筑陶瓷
D.镜片玻璃
答案：B
天然花岗石
(1)花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。 (2)所含石英在高温下会发生晶变，体积膨胀而开裂、剥落，所以不耐火，但因此而适宜制作火烧板。
4.建筑主轴线竖向投侧做法错误的是()。
A.偏差3mm
B.检测基准点
C.内控法进行建筑内部竖向监测
D.外控法用楼板的最底层作为基准
答案：D。
建筑物主轴线的竖向投测
(1)主要有外控法和内控法两类。
(2)多层建筑可采用外控法或内控法，高层建筑一般采用内控法。
(3)采用外控法进行轴线竖向投测时，应将控制轴线引测至首层结构外立面上， 作为各施工层主轴线竖向投测的基准。 (4)采用内控法进行轴线竖向投测时，应在首层或最底层底板上预埋钢板，划”十”字线，并在“十”字线中心钻孔作为基准点，且在各层楼板对应位置预留200mmX 200mm 孔洞， 以便传递轴线。
(5) 轴线竖向投测前，应检测基准点，确保其位置正确，每层投测的允许偏差应在3mm以内，并逐层纠偏。
5.无支护土方工程一采用()。
A.放坡
B.墩式
C.盆式
D.逆作法
答案：A
土方开挖方案
类别 开挖方案
无支护 放坡挖土;适用开挖深度不大，周围环境允许，土体稳定性足够
有支护 ①中心岛式(墩式)挖土;② 盆式挖土;③ 逆作法
6.卷材防水层铺贴卷材对气温的要求是()
A.冷粘法室外气温不低于-10℃
B.热熔法室外气温不低于-15C
C.自粘法法室外气温不低于+5C
D.焊接法室外气温不低于-15℃
答案：C
卷材防水层
严禁：在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;
(1)冷粘法、自粘法施工的环境气温：不宜低于5℃;
(2)热熔法、焊接法施工的环境气温：不宜低于-10℃。
7.一般抹灰底层砂浆稠度()。
A.7-9cm
B.8-10cm
C.9-11cm
D.12-14cm
答案：C
层次 稠度(cm) 主要作用
底层 9-11 与基层粘结，辅助作用是初步找平
中层 7-9 找平
面层 7-8 装饰
8.钢结构雨期施工说法错误的是()。
A.同一焊条重复烘烤次数超三次
B.湿度不大于90%
C.焊缝部位比较潮湿，用氧炔焰进行烘烤
D.用高强度螺栓连接，螺栓不能接触泥土
答案：A
钢结构工程 (1)雨期由于空气比较潮湿，焊条储存应防潮，使用时进行烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次，并由管理人员及时做好烘烤记录。
(2)焊接作业区的相对湿度不大于90%;如焊缝部位比较潮湿，必须用干布擦净并在焊接前用氧炊焰烤干，保持接缝干燥，没有残留水分。
9.淤泥土地基处理做法正确的是()。
A.强夯
B.高压喷射
C.砂石桩
D.水泥粉煤灰桩
答案：B
(1)高压喷射注浆法适用于处理淤泥，淤泥质土，流塑、软塑、可塑黏性土， 粉土，砂土，黄土，杂填土和碎石土等地基。 (2)必要时，应根据现场试验结果确定其适用性。
10.保温粘结材料复验项目是()。
A.厚度
B.导热系数
C.冻融循环
D.压缩强度
答案：C
建筑材料和产品进行复验项目
严寒地区墙体保温工程粘结材料性能指标：冻融循环。
11.行政机关对某施工单位场容场貌的违规行为进行2次警告后，应给予的处罚是()。
A.通报批评
B.取消项目经理资格
C.降低施工单位资质登级
D.进行停工整顿
答案：A
施工现场综合考评办法及奖罚
(1)对于施工现场综合考评发现的问题，由主管考评工作的建设行政主管部门根据责任情况，向建筑业企业、建设单位或监理单位提出警告。
(2)对于一个年度内，同一个施工现场被两次警告的，根据责任情况，给予建筑业企业、建设单位或监理单位通报批评的处罚;给予项目经理或监理工程师通报批评的处罚。
(3)对于一个年度内，同一个施工现场被三次警告的，根据责任情况，给予建筑业企业或监理单位降低资质一级的处罚;给予项目经理、监理工程师取消资格的处罚;责令该施工现场停主整顿。
12.总承包服务费计入()。
A.规费
B.措施项目费
C.分部分项
D.其他项目费
答案：D
其他项目清单宜按照下列内容列项： 暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。
13.四比一算，一算是指()。
A.算远距
B.算时间
C.算成本
D.算数量
答案：C
四比一算：比质量、比价格、比运距、比服务、算成本。
14.下列施工参数中，属于工艺参数的是()。
A.流水节拍
B.流水强度
C.流水步距
D.流水施工工期
答案：B
流水施工的参数
(1)工艺参数(n) ：包括施工过程和流水强度两个参数。
(2)空间参数(M)：可以是施工段，流水段、多层的施工层数。
(3)时间参数：流水节拍(t);流水步距(K);工期(T) 。
15.仓库内严禁使用的灯具是()。
A.荧光灯
B.钠灯
C.碘钨灯
D.氙灯
答案：C
仓库或堆料场严禁使用碘钨灯，以防碘钨灯引起火灾。
16.不属于直接成本的是()。
A.人工费
B.材料费
C.措施费
D.临时设施摊销费
答案：D
二、多选题
1.下列场所的光源选择正确的有()。
A.舞台采用热辐射光源
B.阅览室宜控制光幕反射和反射眩光
C.疏散通道采用能瞬时启动的光源
D.有高速运转物体的场所采用混合光源
E.图书馆存放珍贵资料的房间采用短波辐射的光源
答案：ABCD
① 开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所，宜采用热辐射光源。(A属于)
② 有高速运转物体的场所宜采用混合光源。(D属于)
③ 应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。(C属于)
④ 图书馆存放或阅读珍贵资料的场所，不宜采用具有紫外光、紫光和蓝光等短波辐射的`光源。(E错误)
⑤ 长时间连续工作的办公室、阅览室、计算机显示屏等工作区域，宜控制光幕反射和反射眩光。(B属于)
2.企业安全生产费用的管理原则为()。
A.开源节流
B.筹措有章
C.合理让利
D.监督有效
E.管理有序
答案：B.D.E
解析：企业安全生产费用管理原则：
筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效。
口诀【抽纸关键】
3.装配式混凝土结构连接节点浇筑混凝土前，进行隐蔽工程验收的内容有()。
A.混凝土粗糙面的质量
B.预制构件出厂合格证
C.钢筋的牌号
D.钢筋的搭接长度
E.保温及其节点施工
答案：ACDE
应进行隐蔽工程验收，包括下列主要内容：
(1)混凝土粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置;
(2)钢筋的牌号、规格、数证、位置、间距、钢筋弯钩的弯折角度及平直段长度;
(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数证、接头而积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;
(4)预埋件、预留管线的规格、数谥、位登;
(5)预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法;
(6)保温及其节点施工。
4.下列部位采用的装修材料，其燃烧性能等级符合住宅装修设计防火规定的有()。
A.贮藏间采用B1级
B.厨房地面采用B2级
C.卫生间顶棚采用B2级
D.阳台采用B1级
E.灯饰采用A级
答案：ADE
5.节能建筑工程评价指标体系包含的指标类别有()。
A.建筑围护结构
B.电气与照明
C.防腐与防火
D.运营管理
E.建筑规划
答案：A,B,DE
节能建筑工程评价指标体系应由建筑规划、建筑围护结构、采暖通风与空气调节、给水排水、电气与照明、室内环境和运营管理七类指标组成。
没有包括防腐与防火。(C错误)
6.下列费用中属于企业管理费的有()。
A.住房公积金
B.固定资产使用费
C.工程排污费
D.工伤保险费
E.劳动保护费
答案：B.E
管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、主会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金(指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等)、其他(包括技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、保险费等) 。
ACD属于规费类别。
7.附着式升降脚手架应在()阶段进行检查与验收。
A.生产完成出厂前
B.首次安装完毕
C.提升或下降前
D.拆除前
E.提升、下降到位，投入使用前
答案：BCE
脚手架搭设过程中，应在下列阶段进行检查，检查合格后方可使用
(1)附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后;
(2)附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后，以及每次下降前、下降就位后;
8.根据项目成本考核的要求，对项目管理机构成本考核的主要指标有()。
A.机械利用率
B.材料周转率
C.成本降低额
D.成本降低率
E.节约用工
答案：C.D
(1)根据项目成本管理制度，确定项目成本考核目的、时间、范厮、对象、方式、依据、指标、组织领导、评价与奖惩原则。
(2)以项目成本降低额、项目成本降低率作为对项目管理机构成本考核的主要指标。
9.施工承包合同履行过程中应进行合同变更的情形有( )。
A.基础底面设计标高降低0.5m
B.总承包单位经建设单位同意，把土方工程分包给具有相应资质的B公司施工
C.建设单位要求剪力墙表面平整度允许偏差调整为3mm
D.劳务用工数量有重大调整
E.承包单位提出优化墙体施工方案
答案：AC
合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
(1)增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作;
(2)取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外;
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;(C属于)
(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;(A属于) (5)改变工程的时间安排或实施顺序。
10.钢结构螺栓连接紧固的要求有()。
A.普通螺栓紧固应从中间开始，对称向两边进行
B.永久性普通螺栓外露丝扣不应少于2扣
C.高强度螺栓不能穿过螺栓孔时，可用气割扩孔
D.高强度螺栓不得兼作安装螺栓
E.普通螺栓作为永久性连接螺栓时，头侧放置的垫圈不应多于2个
答案：A.B.D.E
高强度螺栓应自由穿入螺栓孔，不能穿过时，可用较刀或挫刀修孔，不应气割扩孔; 扩孔数量应征得设计单位同意，扩孔后的孔径不应超过1.2d。
三、案例分析题
1.[背景资料]
某公司中标高新产业园职工宿舍楼项目，建筑面积2万平方米，地上5层，由4个结构形式和建设规模相同的单体建筑组成，合同施工工期240天。中标后，该公司根据施工项目的规模和复杂程度设置矩阵式项目管理组织结构。项目安全管理部门负责人具有注册安全工程师资格证、中级工程师证。项目经理部根据工序合理、工艺先进的原则确定了施工顺序。本项目各单体建筑共由4个施工过程组成，分别为:地基基础工程、主体工程、装饰装修工程、安装工程。每个施工过程组建1个专业工作队，各施工过程的流水节拍见表1。
为创建绿色施工示范工程，项目部编制了《施工现场建筑垃圾减量化专项方案采取了施工过程管控措施，从源头减少建筑垃圾的产生。
[问题]
1.确定项目管理组织机构形式还应考虑哪些因素?本项目安全管理部门负责人是否符合执业资格要求?说明理由。
2.施工顺序的确定原则还有哪些?
3.计算流水施工工期，并判断是否满足合同工期要求。
4.如需进行工期优化，选择优化对象应考虑哪些因素?
5.施工现场建筑垃圾的源头减量还有哪些措施?
2.[背景资料]
某学校教学楼工程，地上5层，结构类型为钢筋混凝土框架结构。一层层高4.5m，二~五层层高均为3.9m。门厅设中庭，其高度为8.4m，跨度为9.0mX9.0m，采用井字梁楼盖。一层设8个普通教室，二~五层每层设10个普通教室，普通教室的使用面积均为90m2。
施工前，项目部编制了模板工程专项施工方案，部分内容包括:①门厅中庭采用木立柱支模;②立柱底部设置砖垫块;③模板及支架杆件在楼层内集中码放整齐;④因设计无具体要求，井字梁混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%时拆除梁底模和支架。监理单位要求进行修改，经总监理工程师审查合格后再组织召开危大工程专项施工方案专家论证会。
二层梁板混凝土浇筑前，项目部检查了混凝土运输单，测定了混凝土的扩展度，确认无误后进行了混凝土浇筑。门窗工程完工后，总监理工程师组织相关人员进行门窗子分部工程质量验收，检查了观感质量，并对门窗工程有关安全和功能的检测项目报告、相关的检查文件和记录进行核查，验收结论为合格。室内装饰装修验收时，根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325普通教室的室内环境污染物浓度进行检测。先进行了普通教室样板间检测，结果合后，确定了普通教室的抽检量和检测点。
[问题]
1.改正模板工程专项施工方案中的不妥之处
2.危大工程专项施工方案专家论证的主要内容有哪些?
3.二层梁板浇筑前，混凝土的核验内容还应包括哪些?
4.门窗工程有关安全和功能的检测项目有哪些?
5.普通教室间数的抽检量和每间应设置的检测点数分别是多少?若每层只抽检3间，是否满足标准规定?
3.[背景资料]
某全装修交付保瞰房工程，共12层，建筑面积5万平方米，结构形式为装配或混凝土结构。施工单位遵循"四节一环保"理念进行绿色施工管理，在施工组织没计中增加了专门的绿色施工章节，表3是部分绿色施工管理量化指标。
施工中发现作业人员有以下行为:电梯井道施工人员作业时，为施工方便，擅自临时拆除了电梯井口防护门，作业完成后恢复了防护门;进行十层预制外墙板吊装时，在没有设置安全隔离层的情况下，抹灰工人在正下方进行一层外墙面饰面作业。施工单位在二层以上设置了悬挑长度为6m的卸料平台，卸料平台与外围护脚手架采用拉结连接，监理工程师判定为高处作业重大事故隐患。
经检查，施工单位在建筑内部装修工程的防火施工过程中(包括隐蔽工程的施工过程中及完工后)的抽样检验结果和现场进行阻燃处理、喷涂、安裝作业的抽样检验结果均符合设计要求。建设单位项目负责人组织施工单位项目负费人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行了工程质量验收。工程竣工后，统计得到固体废弃物(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量为1500t。
[问题]
1.改正表3控制指标中的不妥之处。
2.针对施工中作业人员的不规范操作，給出正确做法。
3.恶挑式卸料平合正确的做法是什么?高处作业判定劣重大事这隐患的情形还有哪些?
4.根据《建筑内部装修防火她工及验收规范》GB50354，工程质量验收还应符合哪些要求?
5.该工程固体废弃物排放量是否符合绿色弛工标准，并说明理由。
4.[背景资料]
A住宅小区工程，建筑面积为51万平方米，招标文件要求按工程量清单计价规范报价。某建筑企业采用不平衡报价法编制投标报价并中标，合同工期为20个月。由于配套的供热工程设计图纸内容不明确。估计确定后会增加工程量，建筑企业适当降低了供热工程的投标报价;因前期的土方工程能够早日回收工程款，建筑企业适当降低了土方工程的投标报价。
该工程中标价组成中，分部分项工程费为9000万元，措施项目费600万元，其他项目费400万元，规费以上述费用为基数，费率为2%，以上费用均不含增值税进项税额，增值税税率为9%。工程开工后第三个月，建设单位指令增加工程量5100平方米，按原中标单价计价。
在施工阶段，上级主管机构组织开展了工程质量管理考考评活动和施工安全管理检查评定。
[问题]
1.指出该企业投标报价时不平衡报价法使用的不要之处，给出正确做法。
2.该工程中标价中规费、增值税和中标总价分别是多少?
3.建设单位指令的工程量增加后，该企业可索赔工期是多少月?
4.工程质量管理考评的主要内容是什么?
5.施工安全管理检查评定的保证项目除了施工组织设计及专项施工方案之外，还包括哪些?
二级建造师考试题答案2
20xx年6月2日二建法规真题答案解析A卷
一、单选题
1.不动产物权的转让，自()发生效力。
A.物权合同成立时
B.物权合同生效时
C.受让人实际占有不动产时
D.依法登记时
答案：D
解析：不动产物权的设立和转让自登记时发生效力。
2.下列财产中，可以进行抵押的是()。
A.土地所有权
B.公益设施
C.生产设备
D.使用权有争议的财产
答案：C
解析：下列财产不得抵押：
（1）土地所有权；
（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；
（3）学校、幼儿园、医疗机构等以公益为目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；
（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；
（5）依法被查封、扣押、监管的财产；
（6）依法不得抵押的其他财产。
可以抵押的财产：
（1）建筑物和其他土地附着物；
（2）建设用地使用权；
（3）海域使用权；
（4）正在建造的建筑物；
（5）正在建造的船舶、航空器；
（6）生产设备、原材料、半成品、产品；
（7）交通运输工具。
3.工程师张某在本职工作范围内，利用单位的物质技术条件，创作完成一项由单位承担责任
的工程设计图。根据《著作权法》，关于该设计图著作权的说法，正确的是()。
A.由单位单独享有
B.由张某与单位协商决定
C.由张某享有，单位在业务范围内有2年优先使用权
D.由张某享有署名权，单位享有著作权的其它权利
答案：D
解析：《著作权法》规定,主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有。法人或者其他组织可以给予作者奖励。
4.某批冷冻海鲜由甲公司生产，乙公司运输，丙公司销售。因乙公司运输车辆冷藏设备故障
造成该批海鲜变质，张某从丙公司购买食用后中毒。根据《民法典》，下列说法正确的是()
A.张某只能向甲公司请求赔偿
B.张某只能向乙公司请求赔偿
C.张某只能向丙公司请求赔偿
D.张某既可以向甲公司，也可以向丙公司请求赔偿
答案：D
解析： 因产品存在缺陷造成损害的,被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿,也可以向产品的销售者请求赔偿。
5.关于从建筑物中抛挪物品致人损害责任承担的说法，正确的是（）。
A.由物业服务企业承担侵权责任
B.由侵权人和物业服务企业共同承担侵权责任
C.由建筑物的所有使用人共同给予补偿
D.难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿
答案：D
解析：抛掷物品、坠落
（公安等机关及时调查）
①侵权人依法承担责任；②除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿（补偿后，有权向侵权人追偿）
物业：依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。
6.下列项目中，不能免征增值税的是（）
A.古旧图书
B.直接用于科学研究的进口仪器
C.外国政府无偿援助的进口物资
D.粮油公司销售的农产品
答案：D
解析：免征增值税的有：
①农业生产者销售的自产农产品；
②避孕药品和用具；
③古旧图书；
④直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备；
⑤外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备；
⑥由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品；
⑦销售的自己使用过的物品；
⑧未达到国务院财政、税务主管部门规定的增值税起征点的，免征增值税。
7、关于建筑业企业资质申请流程的说法，正确的是（）
A.企业首次申请或者增项申请资质，可以申请最高等级资质
B.持有施工总承包、专业承包三级资质的企业，可直接申请二级资质
C.施工劳务企业完成备案手续后，即可承接施工劳务作业
D.具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包一级资质
答案：B
解析：A错误，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。
C错误，企业完成备案手续并取得资质证书后,即可承接施工劳务作业。
D错误，具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包二级资质。
8.关于行政法基本原则的说法，正确的是（）
A.行政合理性原则的基本内涵包括比例原则和公众参与两个方面
B.依法行政原则是行政法的首要原则
C.依据高效便民原则，行政主体在必要情况下可以进行“钓鱼执法
D.依据程序正当原则，行政主体对其作出的行政行为不得任意反悔
答案：B
解析：A错误，行政合理性原则包括比例原则与平等对待两个方面。
C错误，根据诚信原则，不得钓鱼执法。
D错误，根据诚信原则，不得任意反悔。
9、甲公司向乙公司订购2台同型号施工设备，同时订购了配套维修工具。合同约定设备与维修工具分两批交货。根据《民法典》，关于该合同解除的说法，正确的是（）。
4.如果因设备不符合约定而解除合同，解除的效力及于维修工具
B.如果因维修工具不符合约定而解除合同，解除的效力及于设备
C.如果其中1台设备质量不符合约定，甲公司可以就全部2台设备解除合同
D.如果第二批交付的设备不符合约定，甲公司可以就第一批交付的设备解除合同
答案：A
解析：买卖合同解除的规则：
主物解除及于从物；从物解除不及于主物。（本题主物—设备；从物—配套维修工具）A正确，B错误。
分批交付标的物的，一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。
未明确是否由于其中1台设备质量不符合约定致使该批标的物不能实现合同目的的，故CD错误。
10.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。
A.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包
B.承包人可以将其承包的全部建设工程分包给第三人
C.承包人可以将其承包的工程分包给个人
D.经发包人同意，总承包人可以将其承包工程的非主体结构部分交由第三人完成
答案：D
解析：A错误，专业作业承包人将其承包的劳务再分包的，属于违法分包。
B错误，承包人不得将其承包的全部建设工程分包给第三人。
C错误，个人是不能承揽建筑工程施工分包的。
11.某工程施工现场发生基坑坍塌事故，造成2人死亡，10人重伤，直接经济损失900余万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级应当认定为（）。
A一般事故
B.重大事故
C.特别重大事故
D.较大事故
答案：D
解析：1.特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故;
2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;
3.较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;
4.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。
12、根据《行政诉讼法》，下列情形中，人民法院应当判决撤销或部分撤销行政行为的是（）。
A.行政行为证据确邀，适用法律、法规正确，符合法定程序的
B.行政机关超越职权作出行政行为的
C.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的
D.行政行为对款额的确定确有错误的
答案：B
解析：具体行政行为有下列情形之一的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为:(1)主要证据不足的;(2)适用法律、法规错误的;(3)违反法定程序的.;(4)超越职权的;(5)滥用职权的;(6)具体行政行为明显不当的。
13.下列行政行为中，属于行政强制措施的是（）.
A.吊销许可证件
B.没收违法所得
C.责令停产停业
D.查封施工场所
答案：D
解析：行政强制措施主要包括以下几种：
限制公民人身自由。查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款、其他行政强制措施。
ABC均为行政处罚。
14.关于施工许可证申请条件的说法，正确的是().
A.建设资金已经落实
B.施工场地已具备施工条件，需要征收房屋的，征收工作应全部完成
C.施工图设计文件已按规定审查合格
D.已经办理建设用地使用权登记
答案：C
解析：A错误，应为有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。
B错误，施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；
D错误，无此规定，依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。
15.在封闭式框架协议采购程序中，确定第一阶段入围供应商的评审方法包括价格优先法和()。
A.质量优先法
B.顺序轮候法
C.直接选定法
D.综合评估法
答案：A
解析：封闭式框架协议采购程序，确定第一阶段入围供应商，其评审方法包括价格优先法和质量优先法。
16.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，下列证据中，不能单独作为认定案件事实根据的是()。
A.当事人陈述
B.书证
C.物证
D.鉴定意见
答案：A
解析：
不能单独作为认定案件事实根据的证据：
①当事人的陈述；
②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；
③与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；
④存有疑点的视听资料、电子数据；
⑤无法与原件、原物核对的复制件、复制品。
17.关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.联合体应当由两个以上法人组成
B.由同一专业的单位组成的联合体，应按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同
D.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效
答案：D
18.关于建筑市场信用信息的说法，正确的是().
A.建筑市场信用信息仅在全国建筑市场信息平台公开，各省市无权搜集和公开
B.建筑市场信用信息由基本信息和优良信息构成，不包括不良信息
C.建筑市场优良信息是指建筑市场主体获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息
D.建筑市场基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息、奖惩信息等
答案：C
19.根据《建设工程安全生产管理条例)，特殊结构的建设工程，应当提出保障施工工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议的是()。
A.设计单位
B.造价咨询单位
C.施工单位
D.建设单位
答案：A
20.某工程施工作业人员张某在作业过程中，发现正在吊装的预制构件在高空失衡晃动将要
脱落，直接危及施工现场安全，立即停止作业并迅速躲避。张某的行为于行使()
A.获得救治权
B.拒绝违章指挥权
C.正当防卫权
D.紧急避险权
答案：D
21.根据《建设工程质量管理条例)，关于竣工验收法定条件的说法，正确的是()。
A.完成建设工程合同约定的主要内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.完成工程保修书的起草
D.有工程使用的主要建筑材料的交货签收文件
答案：B
22.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()。
A.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期
B.缺陷责任期最短不得少于2年，具体期限由发、承包双方在合同中约定
C.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际完成竣工验收备案之日起计
答案：A
23.根据《民法典》，托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，除当事人另有约定外，承运人对相应的运输货物享有()。
A.提存权
B.拍卖权
C.拒绝运输权
D.留置权
答案：D
24.关于评标的说法，正确的是()。
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以决定投标报价最近标底的投标
人中标
B.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字，且未陈迷不同意见和理由的，视为不同意评标结果
C.招标项目设有标底的，标底在开标前应当保密，并在评标时作为参考
D.招标文件中没有规定的标准和方法在必要时也可以作为评标的依据
答案：C
25.关于劳动争议调解的说法，正确的是()。
A.劳动争议调解的原则是公平、公正、公开
B.只有当事人提出申请，劳动争议调解程序才能启动
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、企业代表和行政主管部门代表组
D.经调解达成调解协议的，调解委员会应当制作调解协议书
答案：D
26.根据《保障中小企业款项支付条例》，机关、事业单位从中小企业采购货物，工程、服务，除合同另有约定外，应当自货物、工程、服务交付之日起()内支付款项。
A.15 日
B.30日
C.60日
D.90日
答案：B
解析：根据《保障中小企业款项支付条例》，机关、事业单位从中小企业采购货物，工程、服务，除合同另有约定外，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项。
27.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.施工企业破产、倒闭、撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
答案：B
28.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()
A.40%
B.80%
C.50%
D.60%
答案：B
解析：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
29.根据《工伤保险条例》，职工有下列情形的，应当认定为工伤的是()。
A.因工外出期间，发生事故下落不明的
B.因被单位领导批评，想不开自杀的
C.因醉酒，上班期间摔伤的
D.吸毒后，开车上班途中撞到前车受伤的
答案：A
解析：
不得认定为工伤或者视同工伤的情形：
（1）故意犯罪的；
（2）醉酒或者吸毒的；
（3）自残或者自杀的。
认定为工伤：
1工作时间、工作场所，工作原因受到事故伤害
2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害；
3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害；
4患职业病；
5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或发生事故下落不明；
6在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害。
30.甲公司与乙公司订立书面租赁合同，合同约定甲公司租用乙公司的施工设备，租期12个月，租金月付。租赁期满后，因工程延期，甲公司继续支付租金，乙公司亦未拒绝。根据《民法典》，关于租期届满后甲乙租赁合同效力的说法，正确的是()。
A.甲乙租赁合同继续有效，但乙有权随时解除租赁合同
B.甲乙租赁合同效力待定，乙公司事后明确同意续租才有效
C.因双方并未明确续订租赁合同，甲乙租赁合同终止
D.乙仍接受甲支付的租金，可视为双方租赁合同续订了12个月
答案：A
解析：不定期租赁：1）没有约定租赁期限；
2）续用但没有续签；
3）租赁期限≧6个月，口头形式。
本题视为不定期租赁。
31.根据《噪声污染防治法》,关于建筑施工噪声污染防治的说法，正确的是()。
A.个对已交付使用的建筑物进行室内装修时应当采取有效噪声防治措施
B.建设单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案
C.施工单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价
D.严禁施工单位夜间进行产生噪声的建筑施工作业
答案：A
解析：B错误，应为施工单位；C错误，应为建设单位；D在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。
32.下列行政诉讼案件中，可以适用调解的是()
A.对行政机关作出的关于确认山岭使用权的决定不服的
B.认为行政机关侵犯其经营自主权的
C.认为行政机关限制竞争的
D.请求行政赔偿的
答案：D
解析：人民法院审理行政案件,不适用调解。但是,行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。
33.下列情形中，不能导致建设工程代理行为终止的是()
A.代理人的法定代表人死亡的
B.代理期限届满的
C.被代理人取消委托的
D.作为代理人的组织终止的
答案：A
解析：委托代理终止的情形：
（1）代理期间届满或者代理事务完成；
（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；
（3）代理人或被代理人死亡；
（4）代理人丧失民事行为能力；
（5）作为被代理人或者代理人的法人，非法人组织终止。
34.关于建筑工程节能验收的说法，正确的是()。
A.国家实行固定资产投资项目节能评估和备案制度
B.对不符合推荐性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
C.建筑节能分部工程验收合格后方可进行单位工程竣工验收
D.建筑节能检验批、分项工程全部合格即可进行节能分部工程验收
答案：C
解析：
A错误，《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度；
B错误，不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设；
D错误，建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行建筑围护结构的外墙节能构造实体检验，严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测。以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试，确认建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。
35.根据《建设工程抗震管理条例》，关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法正确的是( )。
A.设计单位应当将建筑抗震设防烈度等情况记入建筑使用说明书
B.建设单位应当组织工程各参建单位建立隔震减震工程质量可追溯制度
C.实行施工总承包的项目，隔震减震装置可以由专业承包单位完成施工
D.施工单位应当对已经建成的建设工程的工程抗震构件进行检查和修缮
答案：B
解析：A应为建设单位；C实行总承包的，隔震减震装置属于主体结构施工，应当由总承包单位自行完成。D错误，建设工程所有权人应当按照规定对建设工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及隔震标识进行检查、修缮和维护,及时排除安全隐患。
36.甲公司与乙公司订立水泥买卖合同，合同约定，甲公司向乙公司购买水泥100吨，甲公司于8月1日前向乙公司支付30%的预付款，余款于10月15日水泥交付后3日内付清。8月1日，甲公司未按合同约定支付预付款。10月15日，甲公司要求乙公司交付水泥。根据《民法典》，乙公司可以行使的权利是().
A.先履行抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
答案：A
解析：先履行抗辩权—互负债务，有先后顺序的：先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求
37.下列情形中，属于行政复议受案范围的是()
A.认为行政机关制定、发布的具有普遍约束力的规范性文件侵犯其合法权益的
B.对行政机关作出的人事任免决定不服的
C.对行政机关作出的民事纠纷调解不服的
D.对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定不服的
答案：D
解析：行政复议范围
官~某民（都是行政执法行为）：行政处罚；行政强制措施；行政许可； 侵犯合法的经营自主权；违法集资、征收财物、摊派费用或其他侵犯合法权益的等。
非行政复议范围
（都不是行政执法行为）：(1) 国防、外交等国家行为；
(2) 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；（官~全民）
(3) 行政机关对行政机关工·作人员的奖惩 、任免等决定；（官~官）
(4) 行政机关对民事纠纷作出的调解。（民~民）
38.下列行为中，注册建造师依法可以实施的是()。
A.允许他人以自己的名义从事执业活动
B.同时在两个以上企业受聘或者执业
C.变更注册单位前即在另一企业从事执业活动
D.办理所负责工程移交手续后变更注册到另一企业
答案：D
解析：ABC均不可实施。
39.根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在()提出。
A.投标有效期内
B.投标截止时间10日前
C.评标委员会评审结束前
D.招标人发出中标通知书前
答案：B
40.下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是（）。
A.组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案
B.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.监督在建项目安全生产费用的使用
【答案】B
41.某建设项目于20xx年5月8日领取施工许可证，同年6月16日开工。开工后因极端天气原因于20xx年7月24日中止施工。该项目建设单位应当向发证机关报告中止施工的最退期限是（）。
A.20xx年6月8日
B.20xx年7月16日
C.20xx年8月24日
D.20xx年10月24日
【答案】C
42.关于施工单位施工质量检验和返修的说法，正确的是（）。
A.隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设单位和勘察、设计单位
B.建设工程岭工验收不合格的，施工单位应当负责返修
C.因建设单位原因导致工程质量缺陷的，施工单位应当无偿修复
D.因修复工程质量缺陷造成逾期交付的，施工单位均应承担违约责任
【答案】B
43.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。
A.新建影视摄制基地
B.新建商业综合体
C.扩建办公楼
D.扩建必要的基础设施
【答案】D
44.依据罪责刑相适应原则，刑罚的轻重，应当与犯罪分子（）和承担的刑事责任相适应。
A.所犯罪行
B.人身危险性
C.社会危害性
D.犯罪态度
【答案】A
45.建设工程施工合同纠纷的管辖法院是（）。
A.建设工程所在地人民法院
B.发包人住所地人民法院
C.承包人住所地人民法院
D.发包人和承包人约定的人民法院
【答案】A
46.下列施工合同中，有效的是（）。
A.甲施工企业超越资质等级许可范围签订的施工总承包合同
B.乙施工企业借用其他企业资质证书签订的专业承包合同
C.丁施工劳务企业与某专业承包企业签订的劳务分包合同
D.丙施工企业在中标合同之外与发包人签订的无偿建设配套设施的施工总承包合同
【答案】C
47.根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建设宣传教育的说法，正确的是（）。
A.高等学校、中等职业学校等应当开设无障碍环境建设相关专业和课程
B.各类职业资格和继续教育的考试内容应当包括无障碍环境建设知识
C.建筑、交通运输等相关学科专业应当增加无障碍环境建设的教学和实践
D.企业事业单位应当对工作人员进行无障碍服务知识与技能培训
【答案】C
48.关于施工水污染防治禁止事项的说法，正确的是（）。
A.禁止向水体排放含放射性物质的废水
B.禁止向水体排放含热废水
C.禁止向城镇排水设施排放污水
D.禁止向水体排放工业废渣
【答案】D
49.4月20日，甲向乙发出函件称：本单位欲以每吨3800元的价格出售螺纹钢100吨，如欲购买，请于5月10日前回复。“乙于4月27日收到甲的函件，并于次日回函表示愿意购买。但由于投递错误，乙的回函于5月11日才到达甲处，因已超过5月10日的最后期限，甲未再理会乙，而将钢材出售给他人。根据《民法典》，关于甲、乙之间合同的说法，正确的是（）。
A.合同成立且己生效，乙有权要求甲履行合同
B.合同未成立，甲对乙不承担任何责任
C.合同未成立，但乙有权要求甲赔偿信赖利益损失
D.合同成立但未生效，甲有权以承诺迟到为由撤销要约
【答案】B
50.根据《劳动合同法》，用人单位不必提前预告即可与劳动者解除劳动合同的情形是（）。
A.用人单位生产经营发生严重困难的
B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的
C.劳动者患病不能从事原工作的
D.劳动者受到行政处罚的
【答案】B
51.根据《职业病防治法》，劳动者享有的职业卫生保护权利是（）。
A.获得职业安全教育培训
B.要求用人单位提供安全防护设施
C.建立职业卫生管理制度和操作规程
D.对职业病防治工作提出意见和建议
【答案】D
52.关于建设工程施工企业安全生产费用提取的说法，正确的是（）。
A.施工企业提取的安全生产费用不列入工程造价
B.施工企业不得提高安全生产费用提取标准
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全生产费用
【答案】C
53.关于注册建造师注册证书失效及注销的说法，正确的是（）。
A.注册建造师聘用单位破产的，其注册证书应依法被吊销
B.注册建造师年龄超过60周岁的，其注册证书应依法被撒销
C.注册建造师受到刑事处罚的，其注册证书和执业印章由注册机关收回并办理注销手续
D.注册建造师注册有效期满未延续注册的，其注册证书应依法被吊销
【答案】C
54.下列情形中，应当对犯罪分子予以减刑的是（）。
A.犯罪情节较轻的
B.遵守监规，确有悔改表现的
C.阻止他人重大犯罪活动的
D.已满75周岁的
【答案】C
55.根据《城乡规划法》，关于规划验收的说法，正确的是（）。
A.建设工程是否符合规划条件，应当由县级人民政府城乡规划主管部门按规定予以核实
B.经核实不符合规划条件的建设工程，建设单位获得有关人民政府土地主管部门批准可以组织竣工验收
C.规划条件未经核实的建设工程，建设单位不得组织谈工验收
D.施工单位应当在竣工验收后向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料
【答案】C
56.下列纠纷中，可以申请仲裁的是（）。
A.收养协议纠纷
B.工程合同纠纷
C.遗产继承纠纷
D.监护资格纠纷
【答案】B
57.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。
A.不得与建设单位有隶属关系
B.对施工质量承担连带责任
C.不得转让工程监理业务
D.组织建设工程谈工验收
【答案】C
58.关于工程谈工验收后提交档案资料的说法，正确的是（）。
A.施工分包单位应将本单位形成的工程文件立卷后向施工总承包单位移交
B.勘察、设计等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向施工单位移交
C.建设单位应当在工程工验收后6个月内向成建档案馆报送建设工程档案
D.建设单位编制的建设工程电子档案可不移交城建档案馆
【答案】A
59.关于建设工程安全生产监督管理体制的说法，错误的是（）。
A.国务院负责安全生产监督管理的部门对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理
B.国务院住房城乡建设主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理
C.施工安全监督人员应当具有5年及以上施工安全管理经验
D.县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以将施工安全监督工作委所属的施工安全监督机构具体实施
【答案】C
60.关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书
B.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
C.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案*****
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应向建设单位进行安全使用说明*******验收手续并签字
【答案】B
二、多选题
1.根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》事故报告的内容应当包括（）。
A.事故工程项目的造价咨询单位及其法定代表人
B.事故发生的时间、地点和工程项目名称
C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数
D.事故的简要经过和初步原因
E.事故工程项目的施工单位及其法定代表人和项目经理
答案：BCDE
2.根据《立法法》，下列事项中，只能制定法律的有（）。
A.民族区域自治制度
B.税收基本制度
C.犯罪和刑罚
D.属于国务院行政管理职权的事项
E.限制人身自由的强制措施和处罚
【答案】A,B,C,E
解析：《立法法》第8条规定，下列事项只能制定法律：(一)国家主权的事项；(二)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；(三)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；(四)犯罪和刑罚；(五)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；(六)对非国有财产的征收；(七)民事基本制度；(八)基本经济制度以及财政、税收、海关、金融和外贸的基本制度；(九)诉讼和仲裁制度；(十)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。第9条规定，本法第8条规定的事项尚未制定法律的，全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定，授权国务院可以根据实际需要，对其中的部分事项先制定行政法规，但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外。
3.根据《建设工程安全生产管理条例》，列分部分项工程中，属于达到一定规模危险性较大，需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（）。
A.模板工程
B.脚手架工程
C.装饰装修工程
D.拆除、爆破工程
E.土方开挖工程
【答案】A,B,D,E
解析：下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
4.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院的认定规则包括（）
A.发包人或者监理人发出开工通知后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
B.因承包人原因导致开工时间推退的，以开工通知载明的时间为开工日期
C.发包人或者监理人未发出开工通知，以承包人实际进场施工时间为开工日期
D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的以实际进场施工时间为开工日期
E.发包人或者监理人未发出开工通知，也无相关证据证明实际开工日期的，应当以施工许可证载明的时间为开工日期
【答案】A,B,D
5.下列权利中，属于用益物权的有（）。
A.留置权
B.宅基地使用权
C.地役权
D.占有权
E.土地承包经营权
【答案】B,C,E
6.关于建立健全施工企业职工教育培训制度的说法，正确的有（）。
A.教育培训考核不合格的人员不得上岗作业
B.充分发挥住房和城乡建设主管部门的技能培训主体作用
C.大力推行现代学徒制和企业新型学徒制
D.加大对装配式建筑等新兴职业（工种）建筑工人的培养
E.鼓励企业和行业协会积极举办各类技能竞赛
【答案】A,C,D,E
7.根据《招标投标法实施条例》，下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包能有（）。
A.国家重点项目，经国务院发展计划部门批准不公开招标的
B.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工的
C.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的
D.施工主要技术需要使用某项不可替代的专利
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
【答案】C,E
8.根据《无障碍环境建设法》，关于县级以上人民政府有关主管部门对无障碍建设监督管理的说法，正确的有（）。
A.根据工作需要开展联合监督检查
B.及时处理并答复涉及无障碍环境建设的投诉
C.不定期发布无障碍环境建设情况
D.对无障碍环境建设情况开展典论监督
E.定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评
【答案】A,B,D,E
9.某大学在建新校区因情况变化涉及规划变更。关于该新校区规划变更的说法，正确的有（）。
A.该大学应当向城乡规划主管部门提出变更申请
B.变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准
C.该大学应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案
D.该大学应当组织听证会，听取利害关系人对规划变更的意见
E.城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件报告上一级土地主管部门并公示
【答案】A.B.C
10.根据《劳动合同法》，按期限划分，劳动合同可以分为（）。
A.固定期限劳动合同
B.无固定期限劳动合同
C.非全日制用工劳动合同
D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同
E.零散用工劳动合同
【答案】A,B,D
解析：劳动合同可以分为固定期限、无固定期限、以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
11.根据《建设工程安全生产管理条例》，列职责中，属于施工企业在施工现场的消防安全责任的有（）。
A.在施工现场建立消防安全责任制度
B.确定消防安全责任人
C.建立专职消防队
D.制定用火、用电等消防安全管理制度和操作规程
E.设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材
【答案】A,B,D,E
12.关于建筑物倒场致人损害责任承担的说法，正确的有（）。
A.由施工单位独立承担责任
B.由建设单位独立承担责任
C.由建设单位与施工单位承担连带责任
D.建设单位与施工单位能够证明建筑物不存在质量缺陷的，不承担责任
E.因建筑物所有人的原因造成建筑物倒場的由所有人承担责任
【答案】C,D,E
13.某公司因工程款纠纷申请仲裁。仲裁申请书应当载明的事项有（）。
A.该公司的名称、住所
B.提出申请所依据的仲裁规则
C.该公司的法定代表人姓名、职务
D.仲裁请求和所根据的事实、理由
E.证据和证据来源、证人姓名和住所
【答案】A,C,DE
14.根据《政府采购法》，下列情形中，符合询价方式采购条件的有（）。
A.货物技术复杂或性质特殊
B.货物规格、标准统一
C.现货货源充足
D.货物涉及技术秘密或独家专利
E.价格变化幅度小
【答案】B,C,E
解析：询价适用范围：采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目
15.某公司进入破产重整程序，需要裁员30人。根据《劳动合同法》，属于应当优先留用的人员有（）。
A.与该公司订立无固定期限劳动合同的
B.家庭有未成年人的
C.与该公司订立较长期限的固定期限劳动合同
D.家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人的
E.新入职但负有工伤的
【答案】A.CD
16.关于设计单位质量责任和义务的说法，确的有（）。
A.应当取得相应等级的资质证书
B.应当执行工程建设强制性标准
C.应当参与建设工程质量事故分析
D.应当对建设工程质量承担全面责任
E.不得对有特殊要求的专用设备指定供应商
【答案】A,B.C
解析：D错误，非全面责任，E错误，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
设计单位的质量责任和义务：
1、设计依据和设计深度
（1）应当根据勘察成果文件进行设计；
（2）设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。（工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限）
2、依法规范设计对建筑材料等的选用
设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
3、依法对设计文件进行技术交底
设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。
4、依法参与建设工程质量事故分析
设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
17.关于建筑市场信用信息公布内容和范围的说法，正确的有（）。
A.属于国家认定标准范围的不良行为记录，只能由住房和城乡建设部在全国统一公布
B.公开各方主体信用信息不得泄露国家秘密商业秘密和个人隐私
C.通过与工商、税务等部门信息共享获取的各方主体不良信用信息，省、自治区、直辖市建设行政主管部门应在本地区统一公布
D.行政处罚决定被变更或撤销的，应及时变更或删除该不良记录
E.对招标投标违法行为作出的罚款处理决定应给予公告，但警告处理决定可不予公告
【答案】B,C.D
解析：A错误，不良行为记录除在当地发布外（发布之日起7日内报建设部），还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。
E错误，对招标投标违法行为所作出的以下行政处理决定应给予公告：(1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得；(4)暂停或者取消招标代理资格；(5)取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格；(6)取消担任评标委员会成员的资格；(7)暂停项目执行或追回已拨付资金；(8)暂停安排国家建设资金；(9)暂停建设项目的审查批准；(10)行政主管部门依法作出的其他行政处理决定。公告部门可将招标投标违法行为行政处理决定书直接进行公告。
18.张某与甲建筑公司发生劳务纠纷，准备起诉甲公司。根据《民事诉论法》，下列人员中，可以作为张某诉讼代理人的有（）。
A.其在中学工作的同学
B.其做公务员的邻居
C.其所在街道的基层法律服务工作者
D.其从事诉讼类工作的哥哥
E.其在甲公司工作的工友
【答案】CD
解析：下列人员可以被委托为诉讼代理人（1~2人）：
（1）律师、基层法律服务工作者；
（2）当事人的近亲属或者工作人员；
（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。
19.下列情形中，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的有（）。
A.同一工程相邻分段发包的
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.经受聘企业同意的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的。
【答案】A,B.C.E
解析：可同时担任两个及以上项目负责人：
（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；
（2）合同约定的工程验收合格的；
（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意。
20.下列情形中，施工企业应当对作业人员进行安全生产教育培训的有（）。
A.作业人员进入新的岗位前
B.施工项目采用新技术、新设备时
C.施工现场发生重大安全事故时
D.新入职作业人员上岗前
E.作业人员进入新的施工现场前
【答案】ABE
解析：《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员进人新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，因此选项AE正确;
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。因此选项B正确:
《安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格,方可上岗作业。
二级建造师考试题答案3
一、单选题
1.根据道路分类，起主要承重作用的是()。
A.面层
B.垫层
C.基层
D.路基
答案：C
2.坚实系数0.7的土，归类为()。
A.一类土
B.二类土
C.三类土
D.四类土
答案：B
3.机械凿毛时，混凝土强度达到()。
A.5MP
B.2.5MP
C.7.5MP
D.10MP
答案;D
4.支撑结构应力传递路径()。
A.围护结构，围檩，支撑
B.围檩，支撑，维护结构
C.围护结构，支撑，围檩
D.支撑，围檩，围护结构
答案：A
5.在不开槽施工方法中，适用于3000mm以上管道，施工速度快且距离长的施工方法是()。
A.浅埋暗挖
B.水平定向钻
C.夯管
D.盾构
答案：D
6.给水钢管管基有效支承范围填充()。
A.中砂
B.卵石
C.碎石
D.砂砾
答案：A
7.动火作业点距离氧气瓶距离不小于（），氧气瓶和乙块瓶距离不小于（）。
A.3,5
B.5,5
C.5,10
D.10,5
答案：D
8.由总监理工程师组织项目经理、项目技术负责人验收的是（）。
A.分部工程
B.分项工程
C.单元工程
D.单位工程
答案：A
9.评标的核心过程是（）。
A.资格评审
B.投标文件完整性评审
C.详细评审
D.推荐中标候选人
答案：C
10.施工技术方案中起到决定性作用的内容是（）。
A.施工方法
B.施工顺序
C.施工组织
D.应急预案
答案：A
11.项目质量安全生产第一责任人（）。
A.项目经理
B.安全总监
C.总工
D.质量员及安全员
答案：A
12.对桥梁的一般性损坏，进行修复恢复到设计标准的工程属于（）。
A.保养
B.小修
C.中修
D.加固
答案：C
二、多选题
1.桥梁按使用场景分为（）。
A.高架桥
B.人行天桥
C.梁式桥
D.上承桥
E.廊桥
答案：ABE
2.沥青面层路面使用指标包括（）.
A.承载能力
B.平整度
C.抗滑能力
D.温度稳定性
E.刚度
答案：ABCD
3.施工项目成本分析的.基本方法（）。
A.比较法
B.因素分析法
C.比率法
D.差额计算法
E.百分比法
答案：A,B,C,D
4.地下水控制方法分为（）类型。
A.降水
B.集水明排
C.口灌
D.隔水
E.防水
答案：ABCD
5.基坑回填料不应使用（）。
A.素士
B.淤泥
C.粉砂黏士
D.砂
E.粒径大于200mm的石块
答案：BE
6.沉桩过程中发现（）情况，应立即停止施工，整改恢复后才能施工.
A.贯入度发生剧变
B.桩头破坏
C.地面隆起
D.垂直度偏移
E.桩身上浮
答案：ABCE
7.影响穷管锤外径选择的依据有（）.
A.钢管直径
B.夯管长度
C.爱土厚度
D.管线曲率半径
E.地质条件
答案：BE
8.施工之前施工测量方案编制依据有（）.
A.设计图纸
B.施工组织设计
C.施工方案
D.内部测量结果
E.外业测量记录
答案：ABC
9.海绵城市存储及调节设施主要有（）.
A.湿塘
B.雨水湿地
C.蓄水池
D.渗透塘
E.生物滞留设施
答案：ABC
10.进入密闭式空间施工前应检测（）。
A.有害气体浓度
B.氧含量
C.空气湿度
D.风向及风速
E.环境温度
答案：ABE
二级建造师考试题答案4
20xx年6月2日二建管理真题及答案解析A卷
一、单选题
1.对于采用投资补助、贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门应审批的文件是（）。
A.可行性研究报告
B.资金申请报告
C.开工报告
D.项目建议书
【答案】B
2.建设工程缺陷责任期通常从（）起计算。
A.试生产工作完成之日
B.办理工结算之日
C.竣工验收合格之日
D.出具工程接收证书之日
【答案】C
3.下列监理机构人员的职责中，总监理工程师可以书面授权委托给总监理工程师代表的是（）。
A.签发工程开工令
B.组织编写监理月报
C.审批监理实施细则
D.组织编写工程质量评估报告
【答案】B
4.施工单位应建立绿色施工管理体系，并明确（）是项目绿色施工管理的第一责任人。
A.施工单位负责人
B.施工单位技术负责人
C.项目负责人
D.项目技术负责人
【答案】C
5.与平行承包模式相比，施工总承包模式具有的特点是（）。
A.建设单位组织协调工作量小
B.建设单位可在更大范围内选择施工单位
C.有利于缩短建设工期
D.工程造价控制难度大
【答案】A
6.关于项目管理责任距阵的说法，正确的是（）。
A.责任检查时，横向检查可以确保每个人员至少负责一项工作
B.责任检查时，纵向检查可以确保每项工作有人员负责
C.基于管理活动的工作量估算，可以横向统计每个活动的总工作量
D.基于管理活动的工作量估算，可以纵向统计每个活动的总工作量
【答案】C
7.承包人项目经理短期离开施工场地，可委派代表代行其职责，但应事先征得（）同意。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人
【答案】C
8.在编制招标工程量清单时，对施工中可能出现的索赔、现场签证等费用，应在（）中予以考虑。
A.暂估价
B.暂列金额
C.计日工
D.总承包服务费
【答案】B
9.特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上、严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至（）。
A.每6年1次
B.每3年1次
C.每4年1次
D.每5年1次
【答案】A
10.施工单位选择与其他单位组成联合体承包工程，共同承担风险。这种做法属于风险应对策略中的（）。
A.风险减轻
B.风险规避
C.风险转移
D.风险自留
【答案】A
11.施工成本分析的基本方法中，把两个以上对比指标的数值变成相对数，观察其相互之间关系的分析方法是（）。
A.比较法
B.因素分析法
C.比率法
D.差额计算法
【答案】C
12.应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后应依照相关规定逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）小时。
4.2
B.4
C.6
D.8
【答案】A
13.关于非节奏流水施工的说法，正确的是（）。
A.专业工作队数和施工过程数不相等
B.专业工作队连续作业，施工段之间没有空闲时间
C.相邻施工过程的流水步距完全相同
D.相同施工过程的流水节拍可能不同
【答案】D
14.施工企业在既定的市场环境下，根据自身的管理水平和管理特点，按照企业费用支出标准、资源市场价格信息和工程实际情况，测算出的项目各项费用总和。该费用可作为施工项目的（）。
A.预算成本
B.施工责任成本
C.指导性成本
D.竞争性成本
【答案】A
15.施工单位在完成施工组织设计的编制及内部审批工作后，应由（）审核签认并报送建设单位。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目技术负责人
D.监理单位技术负责人
【答案】A
16.已知某工程网络计划的计划工期等于计算工期，其中工作M的开始节点和结束节点均为关键节点，则该工作（）。
A.为关键工作
B.自由时差为0
C.总时差等于自由时差
D.总时差为0
【答案】C
17.某分部分项工程的已完工程预算费用为2650万元，拟完工程预算费用为2780万元，用挣值法对其成本分析得到的结论是（）。
A.实际进度提前
B.实际费用超支
C.实际费用节约
D.实际进度拖后
【答案】D
18.作为控制合同工程进度依据的进度计划指的是（）。
A.承包人投标时拟定的施工进度计划
B.根据招标文件修改的施工进度计划
C.开工前承包人自行拟定的施工进度计划
D.经监理人批准的施工进度计划
【答案】D
19.采用工作日写实法记录施工过程中各工序的工时消耗数据并进行分析，进而编制人工定额的方法属于（）。
A.统计分析法
B.比较类推法
C.技术测定法
D.经验估计法
【答案】C
20.关于施工文件立卷和归档的说法，正确的是（）。
A.归档的纸质施工文件可以是原件，也可以是复印件
B.专业分包施工文件应与总包工程施工文件合并立卷
C.施工文件可以随工程建设进度同步形成，也可以事后补编
D.施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷
【答案】D
21.关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是（）。
A.可以有多个起点节点，但只能有一个终点节点
B.不允许出现循环回路
C.所有箭线不允许交叉
D.可以绘制没有箭尾节点的箭线
【答案】B
22.根据现行绿色施工评价标准，下列施工现场环境保护评价指标中，属于控制项的是（）。
A.对集中堆放在施工现场的土方应采取抑尘措施
B.施工现场厨房烟气应净化后排放
C.施工现场应在醒目位置设环境保护标识
D.施工现场垃圾应分类、封闭、集中堆放
【答案】C
23.某工程项目施工过程中发生安全事故，致1人死亡，11人重伤，直接经济损失约为500万元。该生产安全事故等级属于（）。
A.特别重大事故
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
【答案】B
24.在工程网络计划中，已知某工作总时差和自由时差分别为7天和5天，如果该工作的实际完成时间延长了3天，则该工作对网络计划的影响是（）。
A.使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期，但使其后续工作的开始时间推退3天
C.使后续工作的开始时间推退3天，且总工期延长2天
D.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
【答案】D
25.因变更引起的价格调整中，已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目，但有类似子目的，此时变更工作的单价应（）
A.按照实际成本加投标报价利润率由监理人确定
B.按照成本加利润的原则由承包人确定单价
C.直接采用类似子目的单价
D.在合理范围内参照类似子目的单价确定
【答案】D
26.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证后结论为“修改后通过"的，施工单位正确的做法是（）。
A.参考专家意见自行修改完善
B.修改后应按照规定的要求重新组织专家论证
C.应按照专家意见进行修改，修改情况应及时告知专家
D.重新编制专项施工方案并组织专家论证
【答案】C
27.建设工程施工质量事故等级划分的依据是（）。
A.工程项目的规模
B.人员伤亡数量和直接经济损失额度
C.违法违章行为的严重程度
D.质量缺陷对结构安全的影响程度
【答案】B
28.关于施工企业实施性成本计划的说法，正确的是（）。
A.以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制
B.在工程项目投标及签订合同阶段进行编制
C.是选派项目经理时的预算成本计划
D.以合同价为依据，是战略性成本计划的深化
【答案】A
29.若工程变更涉及结构主体及安全，该工程变更应按有关规定报送（）进行审查，否则变更不能实施。
A.建设行政主管部门
B.施工图原市查机构
C.工程质量监督机构
D.建设单位主管部门
【答案】B
30.施工部署是单位工程施工组织设计的纲领性内容，包括工程项目施工目标、施工组织安排以及（）等。
A.主要施工方案
B.进度安排及空间组织
C.资源配置计划
D.施工进度计划
【答案】B
31.施工成本的指标控制工作有：1采集成本数据，监测成本形成过程：2调整改进成本管理方法；3确定成本管理分层次目标：4制定对策，纠正偏差；5找出偏差，分析原因。正确的程序是（）。
A.1-3-5-2-4
B.3-1-5-4-2
C.1-3-2-4-5
D.3-1-2-5-4
【答案】B
32.关于投标人其他项目清单报价的说法，正确的是（）。
A.计算综合单价时，应结合市场价格修改材料暂估价
B.计日工应按全费用综合单价报价
C.总承包服务费应根据工程规模大小填报
D.暂列金额应按照招标工程量清单中的金额填写，不得变动
【答案】D
33.关于防高处坠落安全技术措施的说法，正确的`是（）。
A.悬空作业（安装拆除模板、吊装等），施工人员必须站在操作平台上作业并系好安全带
B.在坠落高度基准面2m进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，但不必用密目式安全立网或工具式栏板封闭
C.当垂直洞口短边边长大于或等于800mm时，应在临空一侧设置高度不小于900m的防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式兰板封闭
D.非竖向洞口短边边长大于等于1000mm时，应在洞口作业侧设置高度不小于900mm的防护栏杆，并采用安全平网封闭
【答案】A
34.某工程招标过程中，投标人甲踏勘现场后，按规定以书面形式向招标人提出问题要求澄清。此时招标人澄清的正确做法是（）。
A.以电话形式通知甲投标人
B.以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
C.以书面形式通知进行了踏勘现场的潜在投标人
D.以电话形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
【答案】B
35.承包人按合同约定覆盖了由劳务分包人完成的工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问，要求承包人对已覆盖的部位重新检验，经检验证明工程质量符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。
A.监理人
B.发包人
C.承包人
D.劳务分包人
【答案】B
36.施工企业针对安全生产和特殊季节安全防范的需要，可以适时召开（）。
A.安全生产专题会
B.安全生产事故分析会
C.安全生产技术交底会
D.安全生产现场会
【答案】A
37.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，施工现场登间场界环境噪声限值是（）dB(A）。
A.15
B.55
C.70
D.85
【答案】C
38.辩识危险源时，从一个可能的事故开始自下而上，层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因事件，直至基本原因事件，并用逻辑图表达事件之间的逻辑关系。这种分析方法是（）。
A.LEC评价法
B.预先危险性分析法
C.事故树分析法
D.安全检查表法
【答案】C
39.关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（）。
A.企业获准认证的有效期为六年
B.企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理
C.企业获准认证后应经常性进行内部审核
D.企业质量管理体系由国家认证认可的监督委员会认证
【答案】C
40.工程项目施工质量计划按内容可分为施工质量工作计划和（）。
A.质量手册
B.施工质量成本计划
C.程序文件
D.施工质量控制计划
【答案】B
41.对于工程规模大、专业复杂的工程，建设单位管理能力有限时，宜采用的发承包模式是（）。
A.专业分包
B.合作体承包
C.施工总承包
D.平行承包
【答案】C
42.下列施工机械工作时间中，属于消耗定额中必需消耗的时间的是（）。
A.与工艺特点有关的不可避免的中断工作时间
B.施工组织不善造成机械低效率的工作时间
C.工人的错误操作造成机械低负荷的工作时间
D.因特殊气候造成机械被迫降低负荷的工作时间
【答案】A
43.在土方作业阶段，应按照施工现场扬尘控制要求，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于（）m，不扩散到场区外。
A.0.5
B.1
C.2
D.1.5
【答案】D
44.工程建设活动中，形成工程实体质量的关键性阶段是（）。
A.工程决策
B.工程设计
C.工程施工
D.工程岭工验收
【答案】C
45.单代号网络计划中，应标注在箭线上方的时间参数是（）。
A.总时差
B.最早开始时间
C.工作的持续时间
D.间隔时间
【答案】D
46.施工成本控制的主要依据是（）。
A.成本预测
B.成本核算
C.成本分析
D.成本计划
【答案】D
47.下列施工项目目标控制措施中，属于组织措施的是（）。
A.做好施工合同交底工作
B.建立施工项目目标控制工作考评机制
C.合理处置工程变更和施工索赔
D.改进施工方法和施工工艺
【答案】B
48.某工程有三个施工过程，组织全等节拍流水施工，流水节拍均为2周，如果要求流水施工工期是12周，则应划分的施工段个数是（）段。
A.4
B.3
C.5
D.6
【答案】A
49.最能形象、直观、定量反映影响质量主次因素的施工质量统计分析方法是（）。
A.相关图法
B.直方图法
C.控制图法
D.排列图法
【答案】D
50.施工质量事故处理的工作包括：①事故报告：②事故调查：③事故处理的鉴定验收：④提交事故处理报告：事故处理。正确的程序是（）。
A.1-2-5-3-4
B.1-2-3-4-5
C.2-1-3-4-5
D.4-2-5-1-3
【答案】A
51.安全文明施工费的结算依据是（）。
A.安全文明施工费台账
B.施工合同及实施过程中的费用核查情况
C.安全文明施工费报价单
D.有关企业安全生产费用提取制度
【答案】B
52.关于与劳务分包人有关的保险办理的说法，正确的是（）。
A.运至施工现场用于劳务施工的材料由劳务分包人办理并承担保险费用
B.工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械的保险费用由劳务分包人承担
C.工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员办理的保险，劳务分包人不需要支付这部分保费
D.工程承包人为劳务分包人租赁的施工机械的保险费用由劳务分包人承担
【答案】C
53.对于工期不超过1年、工程规模较小、技术简单成熟、招标时已有施工图设计文件的中小型工程，一般宜采用的合同计价方式是（）。
A.可调总价合同
B.固定单价合同
C.固定总价合同
D.可调单价合同
【答案】C
54.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，进行施工质量验收时分部工程应按（）划分。
A.工程量、楼层、施工段
B.专业性质、工程部位
C.能形成独立使用功能的部位
D.工种、材料、施工工艺、设备类别
【答案】B
55.下列施工项目实策划的工作内容中，属于策划准备工作的是（）。
A.明确策划职责分工
B.确定主要策划内容
C.编制项目实施策划书
D.编制施工调查提纲
【答案】D
56.职业健康安全管理体系标准采用基于PDCA循环的管理方法，下列工作内容中，属于"检查C"的是（）。
A.确定和评价职业健康安全风险、职业健康安全机遇
B.制定职业健康安全目标
C.对职业健康安全活动和过程进行监视和测量，并报告结果
D.采取措施持续改进职业健康安全绩效，以实现预期结果
【答案】C
57.某工程有三个施工过程，分三个施工段组织分别流水施工，流水参数如下表，该工程流水工期是（）天。
A.17
B.7
C.11
D.21
答案：A
58.项目管理责任制度的核心内容是（）。
A.项目经理责任制
B.项目承包责任制
C.项目绩效考核制度
D.项目奖惩制度
【答案】A
59.下列施工成本管理绩效考核内容中，属于项目部对各班组考核内容的是（）。
A.岗位成本管理责任的执行情况
B.班组任务单的管理情况
C.班组完成施工任务后的考核情况
D.班组责任成本的完成情况
【答案】D
二、多选题
1..下列分部工程中，需要设计单位项目负责人参加施工质量验收的有（）。
A.电梯分部工程
B.地基与基础分部工程
C.主体结构工程
D.节能分部工程
E.屋面分部工程
【答案】BCD
2.编制材料定额时，计算周转性材料消耗量通常应考虑的因素有（）。
A.第一次制造时的材料消耗量
B.每周转使用一次的材料损耗量
C.周转使用的次数
D.周转一次的辅助材料消耗量
E.周转材料的最终回收量及折价
【答案】ACE
3.施工项目实施策划书应包括的内容有（）。
A.施工项目管理目标及管理要求
B.相关职能部门之间的交底情况
C.施工组织设计及主要施工方案建议
D.施工调查提纲及人员分工
E.施工任务划分及队伍部署
【答案】ACE
4.关于施工项目目标及动态控制的说法，正确的有（）。
A.施工项目管理的关键在于项目目标的事后纠偏控制
B.施工项目总目标是一个多目标体系
C.施工项目目标应符合工程建设强制性标准
D.不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级
E.构建施工项目目标体系是有效控制施工项目目标的基本前提
【答案】BCDE
5.质量管理体系认证的程序包括（）。
A.认证申请
B.检查和评定
C.审批
D.内部审核
E.注册发证
【答案】ABCE
6.下列危险源中，属于第一类危险源的有（）。
A.直接供给能量的装置和设备
B.作业过程中拥有能量的物体
C.可能发生能量蓄积或者突然释放的装置
D.物的缺陷和物件堆放不当
E.人的不安全行为
【答案】ABC
7.建设单位采用邀请招标方式选择施工单位的优点有（）。
A.投标人数量较少，可以减少评标工作量，降低费用
B.投标人范围较广，有利于获得在技术上有竞争力的报价
C.不需要设置资格预审环节，可以缩短招标时间
D.可以在一定程度上减少合同履行中的承包商违约风险
E.可以在较大程度上避免招标过程中的串标行为
【答案】CD
8.根据《环境管理体系要求及使用指南》领导作用在环境管理体系中处于核心地位，这里的"领导作用“包括（）。
A.领导作用和承诺
B.组织所处环境
C.环境方针
D.组织的角色、职责和权限
E.相关方价值
【答案】AD
9.在编制流水施工进度计划时，划分施工段应遵循的原则有（）。
A.各施工段的劳动量应大致相等
B.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合
C.各施工段要有足够的工作面
D.多层建筑物应既分施工段，又分施工层
E.施工段数目要少于施工过程数
【答案】ABCD
10.关于岭工图编制要求的说法，正确的有（）。
A.峻工图章尺寸应为50mmx80mm
B.项目岭工图应由建设单位负责编制
C.归档的电子设工图应采用专用格式进行存储
D.谈工图应真实反映项目谈工验收时的实际情况
E.工图章应盖在图标栏上方空白处
【答案】ADE
11.下列施工进度控制工作中，属于监测系统过程的有（）。
A.分析产生进度偏差的原因
B.调整施工进度计划
C.分析进度偏差对后续工作及总工期的影响
D.收集反映工程实际进度的有关数据
E.实际进度与计划进度比较分析
【答案】CE
12.下列措施中，属于施工质量事故预防措施的有（）。
A.坚持按工程建设程序办事
B.做好必要的技术复核和技术核定工作
C.及时做好质量事故的处理工作
D.加强施工安全与环境管理
E.加强质量培训教育，提高全员质量意识
【答案】ABDE
13.下列施工成本的纠偏措施中，属于经济措施的有（）。
A.编制成本管理工作计划并确定合理的工作流程
B.进行技术经济分析，确定最佳施工方案
C.做好各项支出的使用计划并在施工中严格控制
D.分析合同条款，关注业主合同执行情况，寻求索赔机会
E.对各种变更及时做好增减账，落实业主签证并结算工程款
【答案】CE
14.根据现行绿色施工评价标准，施工现场污水排放应符合的规定包括（）。
A.现场道路周边应设置排水沟
B.现场厕所应设置化粪池并定期清理
C.钻孔桩作业应采用泥浆循环利用系统
D.试验室养护用水可直接排入市政污水管道
E.工地厨房污水可直接排入市政污水管道
【答案】ABCD
15.下列施工安全事故应急救援的工作中，属于应急救援任务的有（）。
A.施工单位根据可能发生的生产安全事故配备必要的救援物资和器材
B.迅速控制事态，对事故造成的危害进行检测和监测，测定事故危害程度
C.施工单位建立应急值班制度，配备应急值班人员
D.及时调查事故发生原因和事故性质，评估出事故危害范围和危害程度
E.组织营救受害人员，组织撤离或者采取措施保护危害区域内的其他人员
【答案】BDE
16.根据国家九部委《标准施工招标资格预审文件》，资格预审文件的内容包括（）。
A.项目建设概况
B.工程采用的技术标准和要求
C.拟采用的合同条款
D.资格审查办法
E.招标人对资格预审文件的澄清、修改
【答案】ADE
17.某工程双代号网络计划如下图，存在的绘图错误有（）。
A.有多个起点节点
B.有多个终点节点
C.节点编号有误
D.有多余虚工作
E.存在循环回路
答案：ACDE
18.根据国家九部委《标准施工招标文件》，下列工作中，属于承包人主要义务的有（）。
A.组织合同工程的谈工验收
B.组织设计交底
C.负责施工现场内外的交通道路
D.编制工程实施的各项措施计划
E.查勘施工现场
【答案】DE
19.关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。
A.以年度成本报表为依据，分析累计成本降低水平
B.进行"三算"对比，计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生原因
C.分析采用的实际成本来自施工任务单的实际工程量和实耗量
D.通过主要分部分项工程成本的系统分析，可基本了解项目成本形成全过程
E.分析采用的预算成本来自施工预算，目标成本来自投标报价
【答案】BCD
20.下列网络计划的时间参数中，应以计划工期作为约束条件计算确定的有（）。
A.最早完成时间
B.总时差
C.自由时差
D.间隔时间
E.最迟完成时间
【答案】BE
二级建造师考试题答案5
第1题(2分)
20xx版建筑业10项新技术中哪项不是地基基础和地下空间工程技术中的？（）
A.水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）复合地基技术
B.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术
C.基坑施工封闭降水技术
D.爆破挤淤法技术
C 正确答案 C 您的答案 2 得分 第2题(2分)业主关于工程投资的审定和方案的确认是在（）阶段需要完成的工作。
A.投资前期 B.工程前期
C.实施 D.运营期 B 正确答案 B 您的答案 2 得分 第3题(2分)不是木制品工厂化生产及施工装配化技术的施工措施的是（）A.木制品节点设计时考虑安装需要
B.保证质量并使其更加美观牢固的技术措施
C.开发安装配件，实现现场快捷化安装配件必须具有耐久性，安装方便，并能作不可见固定
D.通过深化设计，使异型构件工厂化生产成为可能 B 正确答案 B 您的答案 2 得分 第4题(2分)
下面不属于推广20xx版建筑业10项新技术的整体思路的是（）
A.建筑业10项新技术代表我国建筑施工技术的先进水平，相对于我国建筑业总体平均水平为“新”。
B.建筑10项新技术推进实际是成熟成果的一种应用，并非创新，然而要全面推进需花费很大力气。
C.企业层面应分工负责，针对不同专业领域，培育各类技术专家，促使10项新技术尽可能全面得到应用。
D.创造良好机制，加强引导，大力推进。D 正确答案
D 您的答案 2 得分 第5题(2分)下列（）不是20xx版建筑业10项新技术与以前各版本验收评价对比得出的结论。
A.更注重于对环境的保护，并采取了一系列对环境有利的措施。
B.1 0项新技术内容有很大扩展，从初期的10项具体新技术逐步
转变为10项或叫做十大技术领域的新技术。
C.技术含量高的高、大、难、新项目，新技术应用有望与一般示范工程新技术应用项拉开档次，新技术应用项数基本可如实反映新技术的应用水平。D.各项覆盖情况基本一致。A 正确答案 A 您的答案 2 得分 第6题(2分)加入到易错题 呼吸式幕墙根据通风层的结构的不同可分为（）两种。
A.“封闭式外循环体系”和“敞开式内循环体系” B.“封闭式外循环体系”和“敞开式外循环体系” C.“封闭式内循环体系”和“敞开式内循环体系” D.“封闭式内循环体系”和“敞开式外循环体系” D 正确答案 D 您的答案 2 得分 第7题(2分)资源转化技术主要体现在()和资源综合利用技术
A.资源低能耗技术 B.资源再生技术
C.减少资源浪费技术
D.资源替代技术
D 正确答案 D 您的答案 2 得分 第8题(2分)背栓式干挂石材施工工艺，不是它具有的优点的是（）
A.可适用于低层和高层外墙饰面 B.破裂后石材不易脱落且易于更换 C.每个挂件都均匀承受石材重量且石材挂件与龙骨挂件间接触面积大，相应的强度和稳定性好 D.干挂石材表面清洁，不易受污染，用水泥砂浆粘结石材表面因受水泥浆侵蚀易变色形成色差。
A 正确答案 A 您的答案 2 得分 第9题(2分)加入到易错题下面不是节材中对建筑装饰设计进行优化的是（）
A.建筑装饰造型要素简约，无大量装饰性构件
B.避免采用特别不规则的建筑方案 C.选用工厂化生产的建筑构配件
D.减轻建筑自重
C 正确答案 C 您的答案 2 得分 第10题(2分)加入到易错题 建筑装饰工程施工中，主要用水为（）用水、清洁用水、消防用水和生活用水等。
A.装饰湿作业用水
B.搅拌水泥用水
C.冲洗路面用水
D.搅拌砂浆用水 A 正确答案 A 您的答案 2 得分 评语：第11题(2分)加入到易错题 下列（）不是20xx版建筑业10项新技术整体框架
A.实现了以房屋建筑工程为主体、兼顾土木工程施工的预期目标；
B.突出施工技术，注重新设备与新工艺的结合，重视基于总承包与分包管理的设计与施工的协调技术；
C.重视单项技术的确切定义和描述，以便新技术的推广应用和评价 ； D.引进了一些行业关注的热点技术和前沿技术，如绿色环保、安全、抗震、加固和信息化应用等技术内容。
B 正确答案 B 您的.答案 2 得分 第12题(2分)加入到易错题
20xx版建筑业10项新技术中哪项不是混凝土技术中的（）
A.高强高性能混凝土
B.轻骨料混凝土
C.超高泵送混凝土技术
D.高性能混凝土技术 D 正确答案 D 您的答案 2 得分 第13题(2分)加入到易错题 电器管线、给排水管道、设备安装的最低保修期限为（）。
A.1年
B.2年
C.5年 D.由设计文件自行规定 B 正确答案 B 您的答案 2 得分 第14题(2分)加入到易错题 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（。）
A.50年
B.70年
C.100年
D.设计文件规定的合理使用年限
D 正确答案 D 您的答案 2 得分 第15题(2分)加入到易错题 新技术示范工程要重视工程效果评估，说法错误的是（）
A.推进“新技术应用示范工程”是手段
B.目的是提升工程总体实施效果 C.实施过程决定实施效果 D.能够缩短工期，降低劳动强度，改善工作环境，提升质量水平，降低成本。C 正确答案 C 您的答案 2 得分 第16题(2分)加入到易错题
绿色施工示范工程的推荐部门（单位），要加强对绿色施工示范工程进行实施工作的组织指导和行业自律管理，制定监管计划，至少每（）年对绿色实施规划方案的内容检查总结一次。
A.3 B.2 C.1 D.半
D 正确答案 D 您的答案 2 得分 第17题(2分)加入到易错题 履约担保，非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由（）承担。A.发承包人共同
B.发包人
C.监理人
D.承包人
B 正确答案 B 您的答案 2 得分 第18题(2分)加入到易错题 单位工程的竣工验收工作（）不用必须参加。
A.建设单位
B.设计单位
C.消防单位
D.施工单位
C 正确答案 C 您的答案 2 得分 第19题(2分)加入到易错题 工程价款的结算方式是（）。
A.按月结算
B.竣工后一次结算
C.分段结算
D.以上都可以
D 正确答案 D 您的答案 2 得分 第20题(2分)加入到易错题 下列哪个奖项是我国建设领域工程质量的最高奖（）。
A.西湖杯
B.白玉兰杯 C.鲁班奖
D.钱江杯 C 正确答案 C 您的答案 2 得分 第21题(2分)加入到易错题 询价采购，又称为货比三家，是指在比较几家供货商报价的基础上进行的采购，询价采购的程序第一步就是成立询价小组，关于询价小组说法正确的是（）
A.采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家不少于2／3
B.采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家不少于1／3
C.采购人代表和有关专家共五人以上单数组成，其中专家不少于2／3
D.采购人代表和有关专家共五人以上单数组成，其中专家不少于1／3
A 正确答案 A 您的答案 2 得分 第22题(2分)加入到易错题 当利用S形曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目()。
A.实际进度超前的时间
B.实际进度拖后的时间
C.实际超额完成的任务量 D.实际拖欠的任务量
D 正确答案 D 您的答案 2 得分 第23题(2分)加入到易错题 全国建筑业新技术应用示范工程的申报条件，以（）当年发出的《关于开展第*“全国建筑业新技术应用示范工程”申报工作的通知》为准。
A.住房城乡规划部
B.住房城乡设计部
C.住房城乡建设部 D.住房城乡档案部 C 正确答案 C 您的答案 2 得分 第24题(2分)加入到易错题 各省部级示范工程的申报条件以各（）级主管单位的文件为准。
A.省部 B.市级 C.县级 D.县市级
A 正确答案 A 您的答案 2 得分 第25题(2分)加入到易错题 20xx版建筑业10项新技术的指导思想注重（）先进性的同时，保证其安全、可靠，着重选用节能环保技术，能代表现阶段我国建筑业技术发展的新成就及发展方向。
A.新技术、新机械、新材料
B.新技术、新设计、新材料、新设备
C.新工艺、新材料、新思想
D.新技术、新工艺、新材料、新设备 D 正确答案 D 您的答案 2 得分 第26题(2分)加入到易错题 石材挂装有干挂、（）、背粘三种技术。
A.湿贴
B.悬挂
C.背栓 D.抹砂浆 C 正确答案 C 您的答案 2 得分 第27题(2分)加入到易错题 项目经理应具备的领导方法中不包括（）。
A.以人为本、做好服务
B.以身作则、行动领先
C.发扬民主、科学决策
D.讲究艺术、懂得激励
B 正确答案 B 您的答案 2 得分 第28题(2分)加入到易错题 在环境管理中，确定环境因素时考虑的情况中不包括（）的紧急状态。
A.正常 B.非正常
C.通常
D.潜在 B 正确答案 B 您的答案 2 得分 第29题(2分)加入到易错题
试车中的责任承担，因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计
重新安装。（）承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。
A.设计人
B.发包人
C.承包人
D.设计人和发包人共同
B 正确答案 B 您的答案 2 得分 第30题(2分)加入到易错题 下列哪项不属于20xx版10项新技术内容（）
A..建筑节能和环保应用技术
B.建筑节能技术
C.建筑防水新技术 D.高效钢筋与预应力技术
B 正确答案 B 您的答案 2 得分 第31题(2分)加入到易错题 项目冲突分析的内容包括（）。
A.特定的冲突诱因与冲突的数量、结构、方式及影响幅度的关系
B.针对发生的冲突，可以尝试采用特定的方法来解决，以积累相关的经验
C.确定一定的指标来衡量冲突破坏性的大小
D.从定量研究角度出发，冲突发生的概率和后果影响评价都要通过访谈来完成 A,C 正确答案 A,C 您的答案 2 得分 第32题(2分)加入到易错题 项目考核评价的定性指标有（）。
A.执行企业各项制度的情况
B.安全指标完成情况
C.项目管理资料的收集和整理情况
D.发包人及用户的评价 A,C,D 正确答案 A,C,D 您的答案 2 得分 第33题(2分)加入到易错题 准确性较高的沟通方式有（）。
A.上行沟通
B.双向沟通 C.书面沟通
D.非正式沟通
B,C 正确答案 B,C 您的答案 2 得分 第34题(2分)加入到易错题 项目组合管理的特点有（）。
A.组合管理的战略性
B.组合管理的动态性
C.组合管理的有效性
D.强调组合的整合性
二级建造师考试题答案6
1、至“十二五”期末，努力实现产业规模目标，以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长（B）以上。A.10% B.15 C.16 D.20%
2、双代号网络图与单代号网络图的最主要区别是（A）。
A.节点和箭线代表的含义不同 B.节点的编号不同 C.使用的范围不同 D.时间参数的计算方法不同
3、资金集中管理的模式没有下列哪项（B）
A.统收统支模式 B.支付员工工资模式 C.结算中心模式 D.内部银行模式
4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20xx将“（B）防护检查评分表”改为“高处作业检查评分表”，并新增移动式操作平台和悬挑式钢平台的检查内容；
A.高空作业 B.'三宝'、'四口' C.项目技术负责人 D.五临边
5、通过评审的全国建筑业新技术应用示范工程，住房和城乡建设部工程质量安全监管司将按照程序予以（D）。
A.公开 B.考核 C.审评 D.公告
6、应针对新技术示范工程的（A）制定详细的计划推广项目、数量和应用的工程部位，并按计划实施
A.特点 B.目标 C.相关规定 D.目标
7、超大件和超重件的运输，由承包人负责运输的超大件或超重件，应由（D）负责向交通管理部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由（）承担，但专用合同条款另有约定除外。()A.发包人 B.发承人共同 C.超大构件生产方 D.承包人
8、推广应用建筑业十项新技术(A)项以上，且成效显著；积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备并在关键技术和工艺上有所创新。
A.六 B.五
C.四 D.三
9、静态风险是由于自然力的不规则变化或人的行为失误导致的风险，从其后果来看，多属于（A）。
A.纯粹风险 B.投机风险 C.局部风险 D.总体风险
10、没有取得施工许可证就开工是属于风险因素中的（B）。
A.实质性风险因素 B.道德风险因素 C.心理风险因素 D.不能确定
11、（B）是运用最为广泛的沟通方式。
A.书面沟通 B.口头沟通 C.音频沟通 D.视频沟通
12、从（C）及项目部组建开始，就要把新技术推广应用纳入工作范畴，制定新技术推广工作计划，明确分工，落实到人。
A.开工 B.审批 C.中标 D.施工
13、“十一五”期间，建筑业增加值年均增长(),全国工程勘察设计企业营业收入年均增长(A)，全国工程监理企业营业收入年均增长33.7%“十一五”规划的发展目标。
A.20.6%，26.5% B.26.5%，20.6 C.25.8%，21.6 D.27.8%，22.9 14、冲突管理绩效评价指标中不包括（D）。
A.目标的实现程度 B.投入的成本 C.效果的质量 D.花费的时间
15、工作E有四项紧前工作A、B、C、D，其持续时间分别为：DA= 5、DB=
3、DC=
8、DD=7，ESA=
6、ESB=lO、ESc=
6、ESD=
6、，则ESE为(C)。A.11 B.13 C.14 D.12
16、项目采购单位或项目采购单位委托的招标代理机构对投标人就招标文件提出的书面问题要及时予以答复，关于答复说法正确的是（D）
A.以口头形式答复问题提出人 B.以口头形式答复所有投标人 C.以书面形式答复问题提出人 D.以书面形式答复所有投标人
17、建设部从（A）年开始大力推行“建筑业10项新技术”。A.1994 B.1995 C.1996 D.1997 18、浙江省高院关于施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答，双方当事人在建设工程施工过程中形成的补充协议、工程对帐签证以及其他往来函件、记录等书面证据，以下不能可以作为工程量计算和认定工程价款的'依据的有（A）。
A.承包人擅自超设计图纸范围施工 B.会议纪要 C.工程变更单 D.工程联系单
19、（C）是最常用的风险识别方法。
A.德菲尔法 B.访谈法 C.头脑风暴法 D.因果分析图 20、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起（D）内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15日 B.20日
C.25日 D.30日
21、我们国家常用的换土的地基处理方法，在某些非洲国家却得不到认可；国外普遍流行的空心砌块做楼板的施工方法在国内也很少见，这种技术风险属于（C）。A.材料标准 B.技术规范 C.惯例做法 D.工程法律
22、建筑装饰用玻璃加工和使用过程中栏杆玻璃高度超过（C）处玻璃栏杆需用夹胶玻璃，夹胶玻璃栏杆的玻璃厚度不小于（）。A.10m、（66）mm B.5m、（88）mm C.5m、（66）mm D.10m、（1010）mm
23、施工文件档案管理中规定，在开工前由施工单位现场负责人填写“施工现场质量管理检查记录”，报（C）检查，并做出检查结论。
A.建设主管部门 B.设计负责人 C.总监理工程师 D.建设审批部门
24、应急救援的培训中，二级应急组织项目经理部的培训频率为（D）
A.每年一次 B.每半年一次 C.每个月一次
D.开工前或每半年一次
25、BIM的作用中不包括的是（D）。
A.易建性 B.有利于预算的控制 C.提高生产效率 D.降低风险 26、浙江省在十二五期间，组织开展“建筑强企”创建认定工作，大力培育建筑强企，促进我省建筑业产业集中度的持续提高，确保到20xx年，CR60达到（A）。
A.30% B.40% C.50% D.35%
27、领导的沟通协调艺术中不包括（C）.A.明确沟通的内容 B.了解沟通对象的背景 C.注重信息的反馈速度 D.抑制情绪化反应
28、一般建筑工程应有地基与基础工程，结构工程和（A）三个阶段的施工平面布置图。A.装饰装修与机电安装 B.装饰装修 C.机电安装 D.以上都不是
29、施工企业电子商务物流系统的构造可以划分为五个主要的子系统：计划管理子系统、采购管理子系统、（D）、运输配送管理子系统和财务管理子系统。A.机械管理子系统 B.材料管理子系统 C.施工管理子系统 D.仓储管理子系统 30、20xx《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、(B)和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
A.合同价 B.签约合同价 C.合同总价 D.中标价
31、绿色施工示范工程项目的评审工作分哪两个阶段（C D）。
A.随机查访 B.实施工程现场抽查
C.实施工程现场查 D.依据申报资料评审
32、《建设工程项目经理执业导则》对项目经理的从业行为进行了全面的规范。特别是站在行业发展的高度，对绿色施工（A C D）以及环境管理提出了严格的要求，顺应了行业发展的趋势和未来。
A.技术创新 B.团队优化 C.设计优化 D.方案优化
33、工程资料必须具备下列哪几项（A B C D）。
A.内容齐全 B.真实有效 C.有可追溯性 D.编目规范
34、风险分析方法中定量方法包括（B C D）。
A.因果分析 B.盈亏平衡分析 C.敏感性分析 D.决策树分析
35、系统中资金管理功能主要包括（A B D）等。A.内部结算、对账、存贷款管理、授信管理
B.账户管理、资金池、资金计划、资金收付 C.资金管理、贷款管理、票据报销、监控管理 D.票据管理、报表管理、资金运营与监控分析 36、20xx版建筑业10项新技术有（A B C）
A.地基基础和地下空间工程技术 B.钢筋及预应力技术 C.绿色施工技术 D.灌注桩后注浆技术
37、工程竣工并按要求进行竣工验收，需要大量的对竣工验收有关的各种资料信息。这些信息（A B）。
A.施工过程中，长期积累形成的 B.根据积累的资料整理分析而形成的 C.竣工阶段编制而成的 D.材料供应商提供的
38、下列属于现场施工标牌的有（A B C D）。
A.工程概况牌 B.施工现场管理人员组织机构牌 C.入场须知牌 D.安全警示牌
39、安全事故应急预案中，物资抢救组的职能和职责是（A B）。
A.抢救可以转移的场区物资到安全地带
B.转移可能引起新危险源的物资到安全地带
C.对施工现场内外进行有效的隔离工作
D.疏散施工现场内外人员撤出危险地带 40、FIDIC合同的最大特点是（B C）
A.全面适用 B.程序公开
C.机会均等 D.北美应用广泛
41、项目采购单位或项目采购单位委托的招标代理机构要根据以往经验和实际情况合理确定投标文件的编制时间。T T.true F.false 42、项目采购人是指依法进行项目采购的法人、其他组织或自然人。T T.true F.false
43、节地与施工用地保护的技术主要包括临时用地指标、临时用地保护、施工总平面布置。T T.true F.false
44、沟通管理的目的是要保证项目信息及时、准确的提取、收集、分发、存储、处理，保证项目组织内外信息的畅通。T T.true F.false 45、在建筑装饰材料体系中，木材是唯一可以在自然状态下再生的资源，但其生长期长，且市场需求特别强劲，供求矛盾就非常突出。T T.true F.false 46、《生产安全事故报告和调查处理条例》自20xx年1月1日起施行。F T.true F.false 47、信息编码是将事物或概念赋予有一定规律性、易于人和计算机识别与处理的符号。T T.true F.false
48、工程所在国有严格的外汇管制,必须平衡好当地币和外汇的使用。当地币可用于支付当地的一切花销，而外汇是用于项目所在国之外的材料设备采购以及中国劳动力工资的支付等。T T.true F.false 49、化学锚栓的应用优点有：锚固力强，形同预埋；膨胀应力，边距间距小；安装快捷，凝固迅速，节省施工时间；玻璃管包装利于目测管剂质量；玻璃管粉碎后充当细骨料，粘结充分。T T.true F.false 50、根据“十二五”时期浙江省建筑业发展和社会发展规划的总体要求，从浙江省建筑业发展的现实基础出发，着眼于长远、可持续发展要求，编制十二五规划。本规划是全面实现“建筑强省”目标的行动纲领。F T.true F.false
二级建造师考试题答案7
第1题(2分)单选题
焊前对坡口间隙大于3mm处，要堆焊一层使其间隙小于（）mm。
A.2 B.3 C.4 D.5 第2题(2分)单选题
20xx年霍克蒂夫在ENR国际建筑承包商、全球建筑承包商和《财富》世界500强企业排名中分别为：（）。
A.1，3，407 B.1，3，389
C.1，4，36确定 D.1，5，377
第3题(2分)单选题
分包人可以直接接受谁的指令（）
A.总承包人
确定 B.工程师 C.发包人 D.劳务分包人
第4题(2分)单选题
资源配置计划包括（）配置计划和物资配置计划。
A.设备
B.劳动力 C.施工机具
D.施工材料
第5题(2分)单选题
（）责任制是以项目经理为责任主体的施工项目管理目标责任制度，是项目管理的基本制度。
A.项目工程师
B.质量工程师
C.施工班组负责人
D.项目经理
确定
第6题(2分)单选题
BOT是由项目所在国政府或所属机构与项目发起人签订一份特许经营权协议，政府授给项目公司以特许经营权，项目公司按照协议要求进行融资、建设、运营和项目管理，通过项目运营收入偿还贷款，在规定的特许经营期之后，将此项目（）给所在国政府。
A.无偿转让
确定 B.有偿转让
C.按一定的股分转让
D.依法收回
第7题(2分)单选题
按焊条药皮溶渣特性分类，可分为()。
A.碳钢焊条 B.铸铁焊条
C.酸性焊条和碱性焊条
D.不锈钢焊条
第8题(2分)单选题
下列属于施工准备阶段的是（）。
A.施工
B.质量验收评定
C.技术交底
确定 D.资料整理 第9题(2分)单选题
承包商以设计－建造方式承担工程项目，承担从项目前期开始直到竣工的全部工作称为（）。
A.施工总承包商： B.项目总承包商 C.分包商 D.施工总承包 第10题(2分)单选题
机械设备安装工程中使用的计量器具必须是符合（）规定的器具。
A.《消防法》
B.《节约能源法》
C.《计量法》
D.《产品质量法》
第11题(2分)单选题
BCWS、BCWP与ACWP三条曲线之间的关系，当ACWP > BCWP >BCWS时，表明什么状况，应该怎么改变？（）
A.SV < 0，CV < 0，增加人力、提高效率、加快进度； B.SV > 0，CV> 0，效率高、进度快、投入低于计划； C.SV > 0，CV < 0，效率低、进度快、投入高于计划； D.SV < 0，CV > 0，效率高、进度快、投入低于计划;
第12题(2分)单选题
对业主而言，投资控制难度最大的发包模式是（）
A.设计或施工总分包 B.平行承发包 C.项目总承包 D.项目总承包管理 第13题(2分)单选题
对分包队伍的管理不包括：（）
A.对分包队伍资金的管理 B.派专人对分包队伍进行管理 C.对分包队伍的材料管理 D.对分包队伍的人员管理
第14题(2分)单选题
为了防止产生焊接缺陷，构件装配时，应将横缝的装配间隙控制在()mm以下。
A.4 B.14 C.7 D.17 第15题(2分)单选题
北京西客站主站房钢门楼整体提升，门楼长45m，宽28．5m，重()t。
A.1900 B.1800 C.1700 D.1600 第16题(2分)单选题
某化工厂高压管道爆炸、着火质量事故教训与防范措施中，对二级建造师而言，非常重要而且一定要吸取教训的一条。（）
A.按程序组织竣工验收 B.焊接工作施焊前要预热 C.焊接后要消除应力
D.不该请原副厂长为项目负责人 第17题(2分)单选题 P-C模式是指（）。
A.设计-采购-施工模式
B.设计、施工总承包模式 C.采购总承包 D.施工总承包 第18题(2分)单选题
管件连接中可以拆卸的连接方式有：（A.插接式 B.压接式 C.卡压式 D.卡凸式
第19题(2分)单选题
申请注销注册不需提供的材料是（）。A.注册建造师注销注册申请表 B.执业资格证书复印件 C.执业资格证书原件
D.符合办理注销手续情况的证明材料
第20题(2分)单选题 工程质量的直接质量责任者是。（）
A.项目经理 B.专兼职质检员 C.项目总工 D.作业人员 第21题(2分)单选题）。
不属于监控主要方法的是（）
A.自我监控 B.管理部门重点监控 C.外部相关部门实施监控 D.行人监控
第22题(2分)单选题
为了实现项目融资的有限追索，对于与项目有关的各种风险要素，需要以某种形式在项目投资者（借款人）与项目开发有（）的其他参与者和贷款人之间进行分担。
A.直接或间接利益关系
B.没有利益关系 C.从属关系
D.平级关系
第23题(2分)单选题
电焊机当电弧燃烧稳定时，电源输出特性:（）
A.输出电压迅速增大，而电流急剧增大 B.输出电压迅速降低，电流急剧增大 C.输出电压迅速增大，而电流急剧变小 D.输出电压迅速降低，电流急剧变小
第24题(2分)单选题
750kN线路酒杯型直线塔的组立，因铁塔塔头的高度为（）m左右。
A.27～33．1 B.28～33．1 C.27～33．2 D.28～33．2 第25题(2分)单选题 BCWP曲线在BCWS曲线之上，表明：（）
A.SV < 0，SI < 0 B.SV > 0，SI > 0 C.SV < 0，SI> 0 D.SV > 0，SI < 0 第26题(2分)单选题
（）是在接受“项目管理目标责任书”的基础上，通过对项目管理的系统全面完整的策划，形成一份规划文件，完成项目管理的首要环节，以指导项目管理的实施。
A.项目管理规划 B.项目安全控制 C.项目成本控制 D.项目现场管理
第27题(2分)单选题
相关研究表明()有助于思考，手写批注的结果如果保留下来，则有助于回忆当初思考的过程，可以促进人与人之间的沟通。
A.手写涂改 B.机器打印 C.抄写 D.相互交流
第28题(2分)单选题
《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定隐蔽工程在隐蔽前由（）单位通知有关单位进行验收。
A.施工 B.监理 C.设计 D.建设
第29题(2分)单选题 工业安装工程验收过程中碰到较多的能源有：煤、电、油、()等。
A.气 B.柴 C.乙炔 D.沼气
第30题(2分)单选题
管线综合布置技术的技术特点之一是能够控制各专业或各分包的`（）。
A.施工进度 B.施工质量 C.施工工序
D.施工成本
第31题(2分)多选题
执业过程中避免不良行为的措施为()。
A.加强注册建造师的诚信教育，提高个人素质和诚信意识 B.注册建造师失信惩戒机制 C.注册建造师信用监督与制约机制
D.建立注册建造师信用披露和快速传递机制
第32题(2分)多选题
工业项目专业分包与劳务分包需要注意的问题（）
A.劳务分包最好不含辅材 B.可以培养长期合作伙伴 C.分包队伍不要自带施工设备 D.分包合同中明确规定接口
第33题(2分)多选题 可持续发展的工程项目管理应包含以下几方面的管理：即技术创新管理、材料管理、（）、人才管理、项目管理模式等。
A.资料管理 B.环境管理 C.项目风险管理 D.安全管理
第34题(2分)多选题
柏克德公司安全管理的主要方法：柏克德每个新工程的开发和设计过程都是一个将安全、健康与环境一体化管理贯彻于整个工程生命周期的过程；（）。
A.安全操作贯彻于工程建设的始终，甚至早于开工之前； B.安全部是其最重要的部门之一，具有一票否决权； C.对安全业绩不好的施工单位，安全部有权将其拒之门外； D.重视安全人才和安全培训。
第35题(2分)多选题
大多数企业都建立了工法管理制度，形成了一整套工法开发、编写和应用的()相结合的框架体系
A.产
B.学 C.研
D.社
第36题(2分)多选题
机具设备：本工法所必需的主要施工（）等的名称、规格、型号、性能、合理的配置数量以及能源消耗、调配计划和管理方法等。通常采用列表的方法。
A.机械 B.设备 C.工具 D.仪器
第37题(2分)多选题
属于施工管理计划的内容的是（）。
A.进度管理计划 B.安全管理计划 C.成本管理计划 D.质量管理计划
第38题(2分)多选题
《浙江省建设市场不良行为记录和公示暂行办法》适用的范围是在本省行政区域内参与建设市场活动的（）。
A.国内单位、个人 B.国外单位
C.国外单位（享有外交豁免权）D.国外个人
第39题(2分)多选题
施工合同常见风险类型（）
A.技术风险 B.自然风险 C.经济风险 D.政治风险
第40题(2分)多选题
Partnering模式的优越性表现在：()A.在工程项目中应用partnering模式能够避免争端，提高工作效率。
B.对于业主在投资、进度、质量控制方面，Partnering模式有着非常显著的优越性。C.Partnering模式改善了项目的环境和参与工程建设各方的关系，明显减少了索赔和诉讼的发生。
D.Partnering模式可以提高承包商的利润。.第41题(2分)判断题
人才管理的目的是创造良好的外部条件，调动人才的内在因素，最大限度地发挥人的才能，充分开发人才的潜在能力，力求使“人尽其才，才尽其用”。（）
T.true F.false 第42题(2分)判断题
学习别国的经验，就是要把别国的做法都当作先进的，从而弥补我国落后的经验和做法。（）
T.true F.false 第43题(2分)判断题
霍克蒂夫的服务横跨整个项目生命周期，主要分为四个单元：其中一是开发，包括物业的规划、设计、投融资以及营销策划等。（）
T.true F.false 第44题(2分)判断题
一体化的会议终端--"会霸''系统，是应用于中小型会议室、首脑办公室的功能强大、配备完善、精致美观的标志性产品。
T.true F.false 第45题(2分)判断题
中华人民共和国消防法》自20xx年5月1日起施行。（） T.true F.false 第46题(2分)判断题 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。（）
T.true F.false 第47题(2分)判断题
进度控制的核心技术是狭义网络计划技术，其管理理念大都遵循PMI编撰的PMBOK项目管理九大知识体系之核心的项目整体管理(Project Integrated Management)。
T.true F.false 第48题(2分)判断题
工程项目的风险管理，是把已经遭受的损失降到最低限度，它是提高项目效益的重要措施。（）
T.true F.false 第49题(2分)判断题
.以火炬、排气筒等为代表的高柔结构设备长细比大，刚度小，结构稳定性差。
T.true F.false 第50题(2分)判断题
个人工作是现代社会中最主要也是最重要的工作方式，会议则是群体工作中最主要的一种形式。
T.true F.false
【二级建造师考试题答案】相关文章：
《商法》考试题及答案05-04
消防的考试题及答案07-23
员工消防考试题及答案11-11
员工消防考试题及答案07-20
消防基础考试题及答案04-17
安全培训考试题及答案05-27
二级建造师学习心得12-13
二级建造师学习心得范文06-16
管理学考试题及答案05-07